打井合同怎么写，关于打水井的合同
chanong
|项目钻井合同施工单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，按照平等原则，自主、公平、诚实信用。甲乙双方应承担甲方的责任。本合同将就该项目的开挖施工、设备采购、安装及支护工程事宜签订。第一条项目概况1、项目名称： 2、项目地点： 3、井参数要求：井深至少米，每口井连续运行至少24 小时，出水量m3/h 必须大于或等于必须保证一井水量，100%回灌是验收和付款的条件。其他项目要求请参阅附件。根据当地地质情况，如果该地层没有水，双方将协商解决方案。 4、技术指标：每口井设计水量为立方/小时。第二条工作范围及技术要求1、合同范围：钻井工程、井及井口材料及设备（井口、潜油泵、井口设备、电线、变频器控制柜、井筒管及其他井口配件产品的供应）。我们确保潜水泵制造商（品牌选择、变频器品牌选择）、挖掘工作、检查/验收、制作完井报告、申请取水许可证、维护等相关手续的技术安全。为你工作。满足附件1的要求。 2、井管结构：采用不锈钢井管。第三条（施工工期） 本工程施工工期为公历日，具体开工日期和竣工日期以甲方通知的时间为准。本合同约定于XX月开工， XX日，XX月XX日完成。应为。 年。第四条工程造价1、工程造价：单价为人民币/米，井数如下，每口井深度米以上，总金额为人民币，大写字母为人民币： 2、我方保证以上单价，在任何情况下均不会产生额外费用（含税），最终结算以实际井深为准，若总结算金额超过本合同价格，则签订补充协议。必须签字。 3、乙方调价时应充分考虑材料、设备、人工、施工环境等风险，不得据此要求调价。第五条付款方式1、第一口井竣工时支付合同金额的%，第三口井竣工时支付合同金额的%，第三口井竣工时支付合同金额的%， 2、合同费待第二口井完工后支付。接受完成并将所有信息转移给甲方金额的%、剩余合同价格的% 作为保证金。 2、该井保修期为二年，保修期后，若供水井质量无问题（符合本合同技术指标），甲方应将余款支付给乙方。乙方付款前应提交相应发票。第六条双方的权利和义务一、甲方的权利和义务（一）甲方应向乙方提供施工所需的水源和电源，费用由乙方承担。 （2）负责清除可能影响施工的地面�**铩� （3）配合乙方解决施工过程中出现的问题。 （4）井放水并经水温、水量检验合格后，双方将于7天内现场接水。 （5）按照合同约定按时缴纳工程费。二、乙方的权利和义务（1）按照合同要求认真施工，按约定完成全部工作。我们将负责当地政府的施工和验收所需的手续和费用（包括取水证的申请）。 （2）负责土石方运输、建筑垃圾清理等。 (3) 与施工相关的电费和水费由您负责。 （4）乙方应安全文明施工，对本工程施工过程中发生的一切技术事故承担责任和费用。 （5）负责制作完井报告和工程资料提交给甲方。第七条工程质量及审批1、所用井设备必须符合合同附件规定的品牌和质量要求，每口井水量至少达到立方米每小时，100%回灌。否则，如出水量不能保证100%回灌，甲方有权拒绝支付工程费用，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。
2. 项目完成后，甲方提出书面验收请求后七（7）天内，双方应按照本条第一节要求的标准和证明文件验收项目，甲方和乙方：应满足以下条件。 - 甲方进行现场考察后，向乙方出具工程验收函。 3、乙方应向甲方提供有关部门对该井的水质检测报告复印件。 4、工程竣工验收后，乙方应向甲方提交完井报告及相关工程资料副本。第八条违约责任1、甲方逾期未付款的，应承担相应的违约责任。 2、乙方延误工程竣工的，按延误天数向甲方支付合同总金额1%的违约金，延误工程超过5天的，乙方应向甲方支付违约金。 A 有权：终止合同，乙方应向甲方支付合同总价款的20%。 3、完井后验收不合格的，乙方应采取整改措施，采取措施后仍不达标的，由乙方承担重新钻井费用和工期。由本公司承担。它不会被延长。 4、施工期间，乙方不得因不可抗力或甲方原因以外的任何原因停工，且乙方因上述以外原因连续停工超过5个工作日的，乙方：有权利到甲方解除合同，向甲方支付全部工程款合同价款，并向甲方支付该金额的10%作为损害赔偿金，因甲方原因造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。延迟施工。乙方。 5、甲方发出书面通知后5日内，乙方未按期进入施工现场的，甲方有权解除合同，甲方应解除合同。乙方应向甲方支付工程合同总金额的10%作为补偿，乙方应赔偿甲方施工延误及其他损失。 6、乙方进入现场但未能完成合同而中途离开，或拒绝履行合同规定的其他关键义务的，甲方可以单方解除合同，乙方应向甲方支付10%的费用。乙方应赔偿甲方因施工延误或其他损失。 7、未经甲方同意，乙方单方面解除合同的，乙方应向甲方支付施工合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方延误施工的费用。损失。第九条争议及解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决。协商不成的，应当提交合同订立地人民法院判决。第十条附则一、本协议自双方签字盖章之日起生效。 2、本协议一式三份，甲方四份，乙方两份，具有同等法律效力。甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 甲方代表： 乙方代表： 年月日年月日本合同签订地点：